Бесплатная
Консультация:
Москва и МО
С-Петербург и ЛО
По России
  • Главная
  • Исковое заявление о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков начала работ по договору строительного подряда
Исковое заявление о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков начала работ по договору строительного подряда

Образец искового заявления о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков начала работ по договору строительного подряда


В _____ (наименование суда первой инстанции) *

Истец: _____ (сведения об истце,
указанные в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик: _____ (сведения об ответчике,
указанные в п. 3 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Цена иска ___ (сумма в рублях, если иск подлежит оценке) **

Исковое заявление
о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков начала работ
по договору строительного подряда

В соответствии с условиями договора строительного подряда, заключенного "__" ____ __ 20__ г. между мною (заказчик) и ответчиком (подрядчик) подрядчик обязан приступить к работам по возведению для моих личных нужд жилого дома ______ (указать характеристики объекта) не позднее "__" ____ __ 20__ г. (п. __ договора).

Фактически ответчик приступил к выполнению строительных работ только "__" ____ __ 20__ г., т.е. просрочка составила ___ календарных дней.

В соответствии с п. __ договора строительного подряда за нарушение начального срока выполнения работ подрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в размере __ % от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

Мною в адрес ответчика заказным письмом с уведомлением о вручении "__" ____ __ 20__ г. было направлено предложение добровольно уплатить мне ___ рублей (неустойка за __ дней просрочки начала работ).

В письменном ответе от "__" ____ __ 20__ г. ответчик мое требование не признал, сославшись на отсутствие у него материалов, необходимых для начала работ.

Однако возражения ответчика нельзя считать обоснованными, т.к. наличие у него материалов, необходимых для начала работ, по состоянию на "__" ____ __ 20__ г. подтверждается ______ (привести доказательства).

Таким образом, ответчик ненадлежащим образом исполнил свое обязательство начать работы в сроки, предусмотренные договором.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 708 ГК РФ, прошу суд:

взыскать с ответчика в мою пользу подлежащую уплате неустойку за ___ дней просрочки начала строительных работ в размере ___ рублей. Расчет неустойки прилагается.

Приложения:

1. Договор строительного подряда от "__" ____ __ 20__ г. - на ___ стр.;
2. Копия согласованного сторонами графика производства строительных работ - на __ стр.;
3. Копия заказного письма от "__" ____ __ 20__ г. - на __ стр.;
4. Уведомление о вручении заказного письма - на __ стр.;
5. Ответ подрядчика от "__" ____ __ 20__ г.
6. Расчет подлежащей взысканию неустойки - на __ стр.;
7. Документы, подтверждающие наличие у подрядчика материалов, необходимых для начала работ, - на __ стр.;
8. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины, - на __ стр.;
9. Копия искового заявления ***.

"__"______ 20__ г. ___________ Подпись истца


Комментарии:

* С 01.10.2019 г. споры потребителей при цене иска до 100000 руб. рассматривает мировой судья

До 01.10.2019 года мировой судья рассматривал дела по имущественным спорам (включая "потребительские") при цене иска, не превышающей 50 000 рублей.

С 01.10.2019 года мировой судья рассматривает дела по имущественным спорам, возникающим в сфере защиты прав потребителей, при цене иска, не превышающей 100 000 рублей (п. 5 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ). При цене иска свыше 100 000 рублей спор рассматривает районный суд (ст. 24 ГПК РФ).

** Как определяется цена иска?

Цена иска по искам о взыскании денежных средств, согласно п. 1 ч. 1 ст. 91 ГПК РФ, определяется исходя из взыскиваемой денежной суммы.

*** С 01.10.2019 г. истец самостоятельно должен направить исковое заявление и приложения к нему участникам процесса

До 1 октября 2019 года истец направлял в суд копии искового заявления и приложений к нему по количеству ответчиков и третьих лиц, а уж суд направлял полученные документы всем указанным в иске участникам процесса.

С 1 октября 2019 года истец должен самостоятельно направить другим участникам процесса копию иска и иные приложенные к иску документы, а в суд представить подтверждение их отправки (п. 6 ст. 132 ГПК РФ).

В п. 9 приложения к приведенному исковому заявлению следует сослаться на "уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление ответчику копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него отсутствуют".

В каком случае спор будет разрешаться судом по правилам закона о защите прав потребителей?

Гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, является потребителем (преамбула Закона "О защите прав потребителей"). См. подробнее статью "Распространяется ли закон о защите прав потребителей … и когда применяется"?

Потребитель освобожден от уплаты госпошлины

Согласно п. 3 ст. 17 Закона о защите прав потребителей, потребители, иные истцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей, освобождаются от уплаты государственной пошлины в соответствии с законодательством о налогах и сборах. В соответствии с пп. 4 п. 2 и п. 3 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, а также мировыми судьями, освобождаются истцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей, если цена иска не превышает 1 000 000 рублей.

См. все исковые заявления о защите прав потребителей

и иные материалы в рубрике "Защита прав потребителей"

Пожалуйста, поделитесь, если статья была вам полезна