ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ НА САЙТЕ

Получить бесплатную юридическую консультацию вы можете у наших коллег в регионе вашего проживания, заполнив поле всплывающего окна в правом нижнем углу экрана, либо перейдя по ссылке. Также можно позвонить по телефону:

РУБРИКИ:

Автострахование

Административное право

Гражданское право, ГК РФ

Жилищные споры

Участие в долевом строительстве

Защита прав потребителей

Земельные споры

Семейные споры

Трудовые споры, пенсии

 
 
 
 

Исковое заявление о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков начала работ по договору строительного подряда

Образец искового заявления о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков начала работ по договору строительного подряда с сайта Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (http://vartovgor.hmao.sudrf.ru)


В .... (наименование суда первой инстанции)

Истец: ... (сведения об истце, указанные в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик: ... (сведения об ответчике, указанные в п. 3 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Цена иска ... (сумма в рублях, если иск подлежит оценке)

Исковое заявление
о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков начала работ
по договору строительного подряда

В соответствии с условиями договора строительного подряда, заключенного "..."... 20.. г. между мною (заказчик) и ответчиком (подрядчик) подрядчик обязан приступить к работам по возведению для моих личных нужд жилого дома ..... (характеристики объекта) не позднее "..."... 20.. г. (п. ... договора).

Фактически ответчик приступил к выполнению строительных работ только "..."... 20.. г., т.е. просрочка составила ... календарных дней.

В соответствии с п. ... договора строительного подряда за нарушение начального срока выполнения работ подрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в размере ... % от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

Мною в адрес ответчика заказным письмом с уведомлением о вручении "..."... 20.. г. было направлено предложение добровольно уплатить мне ... рублей (неустойка за ... дней просрочки начала работ).

В письменном ответе от "..."... 20.. г. ответчик мое требование не признал, сославшись на отсутствие у него материалов, необходимых для начала работ.

Однако возражения ответчика нельзя считать обоснованными, т.к. наличие у него материалов, необходимых для начала работ, по состоянию на "..."... 20.. г. подтверждается .... (привести доказательства).

Таким образом, ответчик ненадлежащим образом исполнил свое обязательство начать работы в сроки, предусмотренные договором.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 708 ГК РФ,

прошу:

взыскать с ответчика в мою пользу подлежащую уплате неустойку за ..... дней просрочки начала строительных работ в размере .... рублей. Расчет неустойки прилагается.

Приложения:

1. Договор строительного подряда от "..."... 20.. г. - на .... стр.;
2. Копия согласованного сторонами графика производства строительных работ - на .... стр.;
3. Копия заказного письма от "..."... 20.. г. - на ... стр.;
4. Уведомление о вручении заказного письма - на .... стр.;
5. Ответ подрядчика от "..."... 20.. г.
6. Расчет подлежащей взысканию неустойки - на ... стр.;
7. Документы, подтверждающие наличие у подрядчика материалов, необходимых для начала работ, - на ... стр.;
8. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины, - на ... стр.;
9. Копия искового заявления.

"__"______ 20__ г. ___________ Подпись истца


Вернуться к оглавлению разделаИсковые заявления в защиту прав потребителей услуг, работ; см. все исковые заявления в суд

Также рекомендуем по теме: Исковые заявления в защиту прав потребителя о возврате, обмене товара;

Претензии потребителей о недостатках автомобиля, некачественной бытовой техники

Рекомендуем по теме статьи и комментарии:

Претензии потребителей по договору подряда к срокам и качеству работ. Взыскание штрафа

Как правильно написать претензию потребителю?

Претензии потребителя к качеству пластиковых окон ПВХ. Судебная практика

и иные материалы в рубрике защита прав потребителей


Copyright © Logos-pravo.ru
При копировании гиперактивная ссылка "Logos-pravo.ru" обязательна.
 
Новое на сайте
 

Развод, раздел имущества супругов, дети, алименты

Уровень шума в квартире

Размер алиментов

Жалоба по КоАП РФ

Расселение аварийного дома

Иски в суд, ходатайства

       
Расчет госпошлины     |     Реквизиты для уплаты госпошлины в суд
     Студия «Граф» - создание сайтов